ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek az Ecovent System Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által végzett tervezési, kivitelezési, karbantartási tevékenységre vonatkozó feltételeket tartalmazzák.

I. Értelmező rendelkezések

1. Vállalkozó:
   
   

   Név: Ecovent System Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
   székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2.
   fióktelep: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Terrapark, Budaörs Business Center
   adószám: 25964187-2-19
   közösségi adószám: HU25964187
   cégjegyzékszám: Cg. 19-09-524128
   nyilvántartásba bejegyző hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
   honlap: www.ecovent.hu (a továbbiakban: Honlap)
   elektronikus levél: info@ecovent.hu
   képviseli: Csipszer Zoltán ügyvezető

2. Megrendelő: az az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe eső célok érdekében eljáró jogalany, aki Vállalkozási Szerződést köt a Vállalkozóval tervezési, kivitelezési, karbantartási munka ellátására vonatkozóan.
3. Szolgáltatás: a Vállalkozó által végzett tervezési, kivitelezési, karbantartási munka ellátása.
4. Mű: a Szolgáltatás eredményeként létrehozott tervdokumentáció, kivitelezett épületgépészeti szerkezet, karbantartott épületgépészeti szerkezet.
5. Megrendelőlap: a Vállalkozó ajánlata, amely egyben olyan – a Vállalkozó által megszerkesztett – dokumentum, amelyen a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a Szolgáltatást. A Megrendelőlapon kerülnek többek között meghatározásra a Megrendelő azonosító adatai; a Szolgáltatás fajtája, mennyisége, a teljesítés helye és ideje, a Vállalkozói Díj. Megrendelőlapnak minősül a Megrendelőlap helyett a felek által alkalmazott külön szerződés is.
6. ÁSZF: a jelen dokumentumban meghatározott általános szerződési feltételek.
7. Vállalkozási Szerződés: a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött szerződés, amelyet az ÁSZF és a Megrendelőlap együttesen alkot.
8. Ajánlati Kötöttség Időtartama: a Megrendelőlapon meghatározott időtartam, amelyen belül a Vállalkozó az ajánlatához kötve van.
9. Vállalkozói Díj: a Szolgáltatás ellenértéke, amely átalánydíj, illetve tételes elszámolás alapján kerül meghatározásra.

II. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

1. A Vállalkozó a Megrendelő megrendelése alapján elvállalja a Megrendelőlapon részletesen meghatározott tervezési, kivitelezési, karbantartási munka elvégzését.

II.1. Tervezés

1. Tervezési munka esetében a Vállalkozó kötelezettsége a Megrendelőlapon megjelölt, részletesen meghatározott tervezőmunka elvégzése és a tervdokumentáció átadása, a Megrendelő kötelezettsége annak átvétele és a Vállalkozói Díj megfizetése.

II.2.Kivitelezés

1. Kivitelezési munka esetében a Vállalkozó kötelezettsége a Megrendelőlapon megjelölt, részletesen meghatározott építési, szerelési munka elvégzése, az ennek eredményeként előállított épületgépészeti szerkezet átadása, a Megrendelő kötelezettsége annak átvétele és a Vállalkozói Díj megfizetése.
2. A Vállalkozó a munkát a Megrendelő által átadott kivitelezés megkezdésére adott engedély, – szükség esetén – szakhatósági hozzájárulások, illetve engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció alapján végzi el.

II.3.Karbantartás

1. Karbantartási munka esetében a Vállalkozó kötelezettsége a Megrendelőlapon megjelölt, részletesen meghatározott karbantartási (tisztítási, mérési, beszabályozási feladat) munka elvégzése, a Megrendelő kötelezettsége annak átvétele és a Vállalkozói Díj megfizetése.

III. A Megrendelő alapvető jogai és kötelezettségei

1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó tevékenységét minden tekintetben elősegíteni, így különösen a Mű létrehozásához, a munka elvégzéséhez szükséges minden adatot, információt, tájékoztatást a Szerződésben rögzített –, ennek hiányában ésszerű – időben hiánytalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
2. Amennyiben a Vállalkozó részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a Szolgáltatás nyújtásához szükséges és a Vállalkozási Szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó ezirányú felhívásától számított 3 (három) napon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Az esetleges többlet-adatszolgáltatási késedelemmel, illetve az ebből eredő módosítással kapcsolatos többletköltségek a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a kiegészítő adatokat a Vállalkozó szerzi be, úgy erre a felek külön díjazásra vonatkozó megállapodást kötnek.
3. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a Mű létrehozásához szükséges döntéseket a Szerződésben rögzített –, ennek hiányában ésszerű – időben meghozni.
4. A Megrendelő – amennyiben a Vállalkozó tevékenysége ellátásához szükséges – biztosítja a munkavállalói, közreműködői Vállalkozóval történő együttműködését.
5. Ha a tevékenységet a Megrendelő által kijelölt munkaterületen kell végezni, a Megrendelő köteles azt a tevékenység végzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani és azt a munka befejezéséig ilyen állapotban tartani. Ha ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően több vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit a Megrendelő köteles megteremteni.
6. A Megrendelő jogosult a Vállalkozót utasítani, figyelemmel a 30. és 37. pontban rögzített korlátozásokra. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
7. A Megrendelő a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot, beépítésre kerülő berendezést munkaidőben a Vállalkozó jelenlétében jogosult ellenőrizheti.

IV. A Vállalkozó alapvető jogai és kötelezettségei

1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő részére a Vállalkozási Szerződésben megjelölt Szolgáltatást nyújtja, a Szolgáltatás típusától függően a Művet létrehozza.
2. A Vállalkozó köteles beszerezni a tevékenység megfelelő, szakszerű, magas színvonalon történő ellátása érdekében minden releváns adatot, információt, tájékoztatást, stb.
3. A Vállalkozó nem köteles a Megrendelő által átadott adatok, információk valóságtartalmának vizsgálatára, azonban, ha az adatszolgáltatás nyilvánvaló szakmai hibát, vagy egyéb okiratokkal, tényekkel, adatokkal kapcsolatosan ellentmondást tartalmaz, erről tájékoztatja a Megrendelőt.
4. A Vállalkozó a tevékenységét kellő gondossággal és szakértelemmel látja el, a rá vonatkozó mindenkori jogszabályi, szakmai és etikai szabályok betartásával, hatósági előírásoknak és szabványoknak megfelelően, – ellenkező megállapodás hiányában – I. minőségi osztályú teljesítésként.
5. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.
6. Ha a Mű előállításához valamilyen anyag szükséges, azt a Vállalkozó köteles beszerezni.
7. A Vállalkozó a tevékenysége ellátása során a Megrendelő jogos és a Vállalkozó által ismert érdekeire tekintettel jár el.
8. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.
9. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, illetve azt felmondhatja, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
10. A Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, illetve a tevékenységét felfüggesztheti arra az időtartamra, amíg a Munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas.
11. Ha a felek abban állapodnak meg, hogy a tevékenység végzésére kijelölt helyet a Vállalkozó teszi a tevékenység végzésére alkalmassá, annak költségeit a Megrendelő viseli.
12. A Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, illetve felfüggesztheti arra az időtartamra, amíg a Megrendelő a 15-19. pontban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti. A felfüggesztés időtartamára a Megrendelő kötbért köteles fizetni a Vállalkozó részére, amelynek összege minden nap után a Vállalkozói Díj, az adott ütemre / feladatra eső Vállalkozói Díj 1%-a.
13. Ha a Megrendelő a 15-19. pontban foglalt kötelezettségét a Vállalkozó felszólítása ellenére nem teljesíti, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, illetve azt felmondhatja, és kártérítést követelhet, továbbá a Megrendelő kötbért köteles fizetni a Vállalkozó részére, amelynek összege a Vállalkozói Díj, az adott ütemre / feladatra eső Vállalkozói Díj 15%-a.
14. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
15. A sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően a Vállalkozó visszaadja a munkaterületet a Megrendelő részére.
16. A Vállalkozó a tevékenységét – a Megrendelő által szabott határidők figyelembevételével – a saját maga által meghatározott időbeosztás szerint látja el, továbbá a tevékenység végzésének módját, rendjét is maga határozza meg az általa megfelelőnek tartott módon. A Megrendelő utasítási joga ezen körülmények meghatározására nem terjed ki.
17. A Vállalkozó igénybe veheti más személy közreműködését is, amely személy magatartásáért sajátjaként felel.

V. Teljesítés

V.1.Tervezés

1. A teljesítés helye a Megrendelőlapon kerül meghatározásra, amennyiben erre nem kerül sor, úgy a teljesítés helye a Megrendelő székhelye.
2. A Vállalkozó a tervdokumentációt a Megrendelőlapon megjelölt tartalommal és példányban adja át a Megrendelőnek elektronikus formátumban e-mailben megküldve vagy adathordozón, illetve papír alapon. A felek az adathordozón vagy papír alapon történő átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel.
3. A Vállalkozó a tervdokumentációt a Megrendelőlapon megjelölt e-mail címre küldi meg a Megrendelő részére. A Megrendelő köteles e-mailben haladéktalanul visszaigazolni a tervdokumentáció átvételét, illetve jelezni, ha az hiányos. Amennyiben a Megrendelő a megküldést követő 3 (három) munkanapon belül az átvételt nem igazolja vissza, a tervdokumentáció átvettnek minősül.

V.2.Kivitelezés

1. A Megrendelő a saját költségén köteles a munkavégzés helyén a Vállalkozó részére a folyamatos villamosenergia- és vízellátást biztosítani a munka elvégzéséhez.
2. A Megrendelő a saját költségén köteles a munkavégzés helyén a munka elvégzéséhez a Vállalkozó által elhelyezett eszközök, anyagok vagyon- és tűzvédelméről gondoskodni.
3. A munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése és a hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelő kötelezettsége.
4. A Vállalkozó a Megrendelő által átadott tervdokumentációt a Vállalkozási Szerződés megkötése előtt megvizsgálja és a Megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmezteti. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem nélkül tájékoztatja erről a Megrendelőt.
5. Amennyiben a Megrendelő olyan utasítást kíván adni, amely tervmódosítást igényel, a módosításra vonatkozó engedélyt neki kell megszereznie.
6. Amennyiben a munka során olyan szerkezeti elemek, tartozékok, stb. készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Vállalkozónak legalább 2 munkanappal korábban kell jelentenie, hogy a szerkezeti elem, tartozék, stb. elkészülése mikor várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést az eltakarás előtt nem végzi el, ezt követően az ellenőrzést csak akkor követelheti, ha az ezzel járó összes többletköltséget megtéríti a Vállalkozó részére. A megrendelői ellenőrzés nélkül eltakart szerkezet – az ellenkező bizonyításáig – szerződésszerű teljesítésnek minősül.
7. A Vállalkozó köteles a munkaterületről és a munkavégzéssel okozott szennyeződést eltávolítani.
8. A teljesítés helye a Megrendelőlapon kerül meghatározásra, az a hely, ahol a Vállalkozó a kivitelezési tevékenységet végzi.
9. A Vállalkozó szükség szerint az alábbi dokumentumokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére a kivitelezés befejezését követően: vizsgálati és más típusú jegyzőkönyvek; fotók; minőségi, munkavédelmi, szabványossági, egyéb tanúsítványok; műbizonylatok; jótállási dokumentumok; technológia leírások; kezelési és karbantartási útmutató; megvalósítási tervdokumentáció.

V.3. Karbantartás

1. A Megrendelő a saját költségén köteles a munkavégzés helyén a Vállalkozó részére a folyamatos villamosenergia- és vízellátást biztosítani a munka elvégzéséhez.
2. A Megrendelő a saját költségén köteles a munkavégzés helyén a munka elvégzéséhez a Vállalkozó által elhelyezett eszközök, anyagok vagyon- és tűzvédelméről gondoskodni.
3. A Vállalkozó köteles a munkaterületről és a munkavégzéssel okozott szennyeződést eltávolítani.
4. A teljesítés helye a Megrendelőlapon kerül meghatározásra, az a hely, ahol a Vállalkozó a karbantartási tevékenységet végzi.
5. A Vállalkozó szükség szerint az alábbi dokumentumokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére a karbantartás befejezését követően: vizsgálati és más típusú jegyzőkönyvek; fotók; minőségi, munkavédelmi, szabványossági, egyéb tanúsítványok; műbizonylatok; jótállási dokumentumok; technológia leírások; kezelési és karbantartási útmutató; megvalósítási tervdokumentáció.

V.4. Közös rendelkezések

1. Amennyiben a feladat elvégzéséhez szükséges, a Vállalkozó részt vesz a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon, amelynek a feltételeit a Megrendelő köteles biztosítani.
2. A Vállalkozó köteles elvégezni a Vállalkozási Szerződés tartalmát képező, de a Vállalkozói Díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a Mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).
3. A Vállalkozó köteles elvégezni – a műszaki szükségességtől függetlenül – az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, illetve drágább anyagot, berendezést beépíteni, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
4. A pótmunka elvégzésének feltétele a Felek írásbeli megállapodása annak díjáról és a teljesítési határidő módosításáról.
5. Amennyiben a pótmunka tekintetében a felek között a megrendelést követő 5 (öt) munkanapon belül nem jön létre megállapodás, akkor kizárólag a Vállalkozó jogosult dönteni a pótmunka elvégzéséről vagy ennek megtagadásáról.
6. A többletmunka és a pótmunka esetében a többletmunka és a pótmunka elvégzésének időtartamával automatikusan meghosszabbodik a teljesítési határidő.
7. A Megrendelő a munkát, vagy annak bármely részét, minőségi követelményét, mennyiségét, ütemezését kizárólag a Vállalkozó előzetes jóváhagyásával változtathatja meg. A módosításokkal járó költségekről a Vállalkozó tájékoztatást ad a Megrendelőnek.
8. A Vállalkozó a Művet átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, a Megrendelő pedig köteles átvenni, amelynek során a felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.
9. A Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul a Vállalkozási Szerződésben meghatározottak szerint teljesíti, a Mű alkalmas a cél elérésére és arra rendeltetésszerűen, hibamentesen használható.
10. A teljesítés megvizsgálásának költségei a Megrendelőt terhelik.
11. A teljesítési határidőt a Megrendelőlap tartalmazza. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidő a szerződéskötés utáni esetleges megrendelői módosítási igények kivitelezésének bonyolultsága miatt változhat, amely nem értékelhető a Vállalkozó terhére. A teljesítési határidő változásáról a Vállalkozó a teljesítési határidő lejárta előtt tájékoztatja a Megrendelőt.
12. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Amennyiben a felek úgy állapodtak meg, hogy a Vállalkozó részéről a Szolgáltatás ütemenként / feladatonként kerül elvégzésre és az a Megrendelő részéről ütemenként / feladatonként kerül átvételre, úgy a felek az átadást-átvételt ütemenként / feladatonként végzik el.
13. A Vállalkozó jogosult határidő előtt is teljesíteni, amelyet a Megrendelő köteles elfogadni.
14. Minden olyan esetben, amelyben a Vállalkozó részéről a Vállalkozási Szerződés teljesítésének jogszerű felfüggesztésére kerül sor, a teljesítési határidő a felfüggesztés idejével automatikusan meghosszabbodik.
15. A teljesítés időpontja az átadás-átvételi eljárás kezdő napja, függetlenül attól, hogy mennyi ideig tart maga az eljárás, feltéve, hogy a Megrendelő
    
    1. Szolgáltatást átveszi (abban az esetben is, amennyiben a jegyzőkönyvben vagy a kijavítási igényét tartalmazó írásbeli nyilatkozatban megjelölt hibák kijavításra, pótlásra kerültek az arra biztosított póthatáridőn belül),
    2. az átadás-átvételi eljáráson nem jelenik meg, nem működik együtt,
    3. az átvételt alapos ok nélkül megtagadja.
16. Kivitelezés és karbantartás esetében az átadás-átvételi eljárás időtartama 1 munkanap. A munka befejezéséről a Vállalkozó előzetesen értesíti a Megrendelőt és egyúttal – legalább 2 (két) munkanappal korában közölt meghívóval – kitűzi az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját, amelyen a Megrendelő köteles megjelenni. A felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel.
17. Tervezési munka esetében az átadás-átvételi eljárás időtartama 15 (tizenöt) nap, amely a tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadásával indul.
18. Szerződésszerű a teljesítés, amennyiben a teljesítési határidő utolsó napjáig megkezdett átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárul.
19. Nem tagadható meg az átvétel a Szolgáltatás olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. Nem tekinthető hibának, ha a Vállalkozó a tervben és a költségvetésben írtaktól eltérő más anyagokat használt fel azért, mert a tervezett anyagot kellő időben beszerezni nem lehetett, feltéve, hogy erről a Megrendelőt előzetesen értesítette és az anyag helyettesítése nem idézi elő sem az érték, sem a használhatóság lényeges csökkenését.
20. Kivitelezési és karbantartási Szolgáltatás esetén a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során mint jogvesztő határidőn belül köteles a Szolgáltatást/Művet megvizsgálni és a felfedezett hiányokat, hibákat, továbbá az érvényesített kifogásokat átadás-átvételi jegyzőkönyvben, illetve – amennyiben vezetik – az elektronikus építési naplóban (a továbbiakban: E-napló) rögzíteni. A jegyzőkönyv, illetve az E-napló tartalmazza mindazokat a bizonyító erejű tényeket, amelyekre jogvita esetén szükség lehet, így különösen az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, a felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, az érvényesíteni kívánt igényeket, a Megrendelő nyilatkozatát a Szolgáltatás/Mű elfogadásáról.
21. Tervezési Szolgáltatás esetén a Megrendelő késedelem nélkül, de legkésőbb az átadás-átvétel időtartamán mint jogvesztő határidőn belül köteles nyilatkozni a Mű elfogadásáról, illetve az esetleges kifogásait ismertető, részletes indokolással ellátott nyilatkozatot tehet írásban, amennyiben álláspontja szerint a Vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű.
22. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvétel időtartamán belül nem nyilatkozik, úgy a Szolgáltatás a Vállalkozó részéről szerződésszerűen teljesítettnek, a Megrendelő részéről elfogadottnak minősül.
23. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatás átadás-átvételét, ütemenként / feladatonként történő teljesítés esetén az adott ütem / feladat átadás-átvételét alapos ok nélkül megtagadja, köteles megtéríteni a Vállalkozónak az átvételi késedelemmel okozati összefüggésben felmerülő kárát, továbbá kötbért köteles fizetni a Vállalkozó részére, amelynek összege minden késedelmes nap után a Vállalkozói Díj, az adott ütemre / feladatra eső Vállalkozói Díj 1%-a.
24. Amennyiben a Megrendelő a Művet kijavításra visszaadta, a hibajavítást a Vállalkozó 5 (öt) munkanapon belül köteles megkezdeni. A Felek rögzítik, hogy – a 74. pontban foglaltak figyelembevételével – a kijavításra visszaadás többször is megismétlődhet.
25. Amennyiben a Megrendelő a Művet kijavításra visszaadta, a kijavított Mű átadás-átvételére a 70-81. pont rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
26. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést elfogadja, a teljesítés elfogadásáról teljesítésigazolást ad át a Vállalkozó részére az átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidejűleg, de legkésőbb az azt követő 1 (egy) munkanapon belül. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő kötbért köteles fizetni a Vállalkozó részére, amelynek összege minden késedelmes nap után a Vállalkozói Díj, az adott ütemre / feladatra eső Vállalkozói Díj 1%-a.
27. Amennyiben a Megrendelő ütemenként / feladatonként történő teljesítés esetén a teljesítésigazolás kiadását jogszerű ok nélkül megtagadja a Vállalkozó jogosult a Vállalkozási Szerződés teljesítését felfüggeszteni, a Vállalkozási Szerződéstől elállni, illetve azt felmondani.
28. A teljesítés időpontjában a kárveszély átszáll a Megrendelőre.

VI. Vállalkozói Díj

1. A Vállalkozói Díj, továbbá a Vállalkozási Szerződés teljesítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő egyéb költségek, mindezek pénzneme a Megrendelőlapon kerül meghatározásra.
2. Vállalkozói díj – a felek eltérő megállapodása hiányában – nem tartalmazza az alábbiakat:

1. 1. a kivitelezéshez szükséges villamosenergia és vízenergia költségeit;
   2. egyéb, a Vállalkozási Szerződésben és költségvetésben nem szereplő anyagok kiválasztásának, beszerzésének, szállításának és deponálásának költségei;
   3. a Vállalkozási Szerződés aláírást követő tervmódosítások, pótmunkák költségvonzatai.

VI.1. Átalánydíj

1. Amennyiben a Vállakozói Díj átalánydíjként kerül megállapításra, úgy a Vállalkozói Díj a Megrendelőlapon megjelöltek szerint vagy tartalmazza vagy nem tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel összefüggésben felmerülő valamennyi költséget (így a beépítésre kerülő anyagok, berendezések költségét).
2. A Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, azonban a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult, kivéve, ha a műszaki szükségességből felmerülő többletmunka annak természetére, nagyságrendjére, költségvonzatára figyelemmel észszerűen nem volt előre kalkulálható. A Megrendelő minden körülmények között köteles megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Vállalkozási Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

VI.2.Tételes elszámolás

1. Amennyiben a Vállakozói Díj tételes elszámolás szerint kerül megállapításra, úgy a Vállalkozó a ténylegesen elvégzett és tételesen felmért munka ellenértékére, így a pótmunka és a többletmunka ellenértékének megtérítésére is jogosult.

VI.3.Közös rendelkezések

1. A Vállalkozói Díj HUF-ban történő megállapítása esetén, amennyiben a Megrendelőlap mint ajánlat keltének napja és a Vállalkozói Díj jóváírásának napja között az MNB HUF/EUR napi középárfolyama közti különbség a 3%-ot meghaladja oly módon, hogy a HUF gyengül az EUR-hoz képest, úgy a Vállalkozói Díj összege az árfolyamkülönbség és a HUF-ban meghatározott Vállalkozói Díj alapját képező EUR összeg szorzatának HUF összegével automatikusan emelkedik. A felek megállapodnak, hogy ezen automatikus Vállalkozói Díj korrekció (a továbbiakban: Vállalkozói Díj Korrekció) nem minősül a Vállalkozási Szerződés egyoldalú módosításának.
2. A fizetendő tételek nettó árak, az általános forgalmi adó (ÁFA) összegét nem tartalmazzák, az ezen felül fizetendő.
3. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyag, berendezés esetében a tulajdonjogát a Vállalkozói Díj hiánytalan megfizetéséig fenntartja még abban az esetben is, ha a teljesítés eredményeképpen az anyag, a berendezés a Vállalkozói Díj teljes kiegyenlítése előtt a Megrendelő birtokába kerül.
4. Ha az anyag, a berendezés a Vállalkozói Díj teljes kiegyenlítését megelőzően – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, azzal a kárveszély átszáll a Megrendelőre, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a Vállalkozó irányába az általa okozott károk tekintetében.
5. A kárveszély Megrendelőre történt átszállását követően az anyag, a berendezés megsemmisülése vagy megsérülése nem mentesíti a Megrendelőt a Vállalkozói Díj megfizetésére irányuló kötelezettsége alól, kivéve, ha a megsemmisülés vagy a megsérülés a Vállalkozó tevékenységének vagy mulasztásának a következménye.

VII. Fizetési feltételek, pénzügyi teljesítés

1. A Megrendelő a Vállalkozási Szerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét bankszámlára történő utalás vagy bankkártyás fizetés útján köteles teljesíteni a Vállalkozó számára. A fizetés a Vállalkozó bankszámlaszámán történő jóváíráskor minősül teljesítettnek.
2. A Vállalkozó a saját döntése alapján jogosult meghatározni, hogy melyik Megrendelő részére biztosítja az utólagos fizetés lehetőségét.
3. A Megrendelő, amennyiben számára az utólagos fizetés nem biztosított, díjbekérő alapján előre köteles a Vállalkozói Díj, illetve a beépítésre kerülő anyagok, berendezések költségének megfizetésére.
4. A Megrendelő, amennyiben számára az utólagos fizetés biztosított, teljesítést követően számla alapján köteles a Vállalkozói Díj, illetve a beépítésre kerülő anyagok, berendezések költségének megfizetésére.
5. Amennyiben a teljesítés ütemenként / feladatonként történik, a Vállalkozó jogosult a díjbekérő / számla ütemenként / feladatonként történő kiállítására.
6. A Vállalkozói Díj Korrekció minden esetben utólagosan kerül elszámolásra, különbözeti számla alapján.
7. A számla kiegyenlítése legkésőbb a számlán megjelölt fizetési határidőn belül esedékes, amely nem lehet kevesebb 8 napnál.
8. A felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a díjbekérőt / számlát elektronikus úton állítja ki és azt elektronikus levélben küldi meg a Megrendelő részére. A Megrendelő kijelenti, hogy a díjbekérőt / számlát a Megrendelőlapon megjelölt elektronikus levelezési címen fogadja be.
9. Amennyiben a Megrendelő annak ellenére nem állítja ki és adja át a Megrendelő részére a teljesítésigazolást, hogy a teljesítés elfogadottnak minősül, a Megrendelő teljesítésigazolás nélkül jogosult a számla benyújtására.
10. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó írásban póthatáridő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel felszólítja a Megrendelőt a számla teljesítésére.
11. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó bármely fizetési határidő eredménytelen elteltét követően jogosult a Vállalkozási Szerződés teljesítését felfüggeszteni, a póthatáridő eredménytelen elteltét követően pedig jogosult a Vállalkozási Szerződéstől részben vagy egészben elállni, illetve azt felmondani; továbbá jogosult a követelés bírósági eljárásban történő érvényesítésére (ideértve a fizetési meghagyásos eljárást is) vagy felszámolási eljárás megindítására.
12. A Megrendelő a fizetési késedelem idejére, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni a Vállalkozónak. A Megrendelő köteles megfizetni a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt is.
13. A Vállalkozót a Vállalkozói Díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a Vállalkozási Szerződés következtében birtokába kerültek.

VIII. Szavatosság

VIII.1.Tervezés

1. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy

1. 1. tervdokumentációban rögzített terv alkalmas a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére;
   2. a tervdokumentáció megfelel a teljesítés időpontjában az adott épületgépészeti szerkezetre, a megvalósítás munkafázisára, a jogszabályok, különböző szabványok, műszaki, hatósági előírások által meghatározott konkrét szakmai elvárásoknak, engedélyeknek;
   3. a tervdokumentációban rögzített terv műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat tartalmaz, az annak betartásával elkészült épületgépészeti szerkezet alkalmas a rendeltetésszerű használatra;
   4. harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervdokumentáció felhasználását, az azon alapuló kivitelezést akadályozza, korlátozza vagy kizárja.
2. A tervdokumentáció átadását követően módosuló jogszabályi és szakmai követelmények teljesítéséért a Vállalkozó csak abban az esetben vállal kellékszavatosságot, ha az építési tevékenység megkezdését megelőzően a Megrendelő vagy jogutódja által történő felkérés és erre vonatkozóan megkötött külön megállapodás és díjazás mellett a Vállalkozó felülvizsgálja a tervdokumentációt.

VIII.2.Kivitelezés

1. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Megrendelő által átadott tervdokumentációt a Vállalkozási Szerződés megkötése előtt megvizsgálta és – amennyiben volt ilyen – a Megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztette.

VIII.3.Kivitelezés és karbantartás

1. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy

1. 1. a beépítésre kerülő anyagok és berendezések per-, teher- és igénymentesek, azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzését akadályozná, korlátozná vagy kizárná;
   2. a beépítésre kerülő anyagok és berendezések biztonságosak és alkalmasak a rendeltetésük szerinti célra, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak;
   3. a beépítésre kerülő anyagok és berendezések az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelnek;
   4. amennyiben jogszabály a beépítésre kerülő anyagok és berendezések vonatkozásában megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását írja elő, úgy az lefolytatásra került és a beépítésre kerülő anyagok és berendezések forgalomba hozhatók és forgalmazhatók,
   5. a beépítésre kerülő anyagok és berendezések – amennyiben jogszabály előírja – rendelkeznek a jogszabály által előírt megfelelőséget igazoló dokumentummal;
   6. a beépítésre kerülő anyagok és berendezések – amennyiben a vonatkozásukban létezik kötelezően alkalmazandó szabvány – annak megfelelnek;
   7. a beépítésre kerülő anyagokon és berendezéseken – amennyiben jogszabály előírja – elhelyezték az előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket;
   8. h)a beépítésre kerülő anyagokat és berendezéseket – amennyiben jogszabály előírja – ellátták CE-jelöléssel.

VIII.4. Közös rendelkezések

1. A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok és előírások szerinti alkalmassági idővel vállal szavatosságot az elvégzett munkájára, illetve a beépített anyagokra, berendezésekre. Amennyiben bizonyos felhasznált anyagokra és berendezésekre a jótállás rövidebb idejű, akkor az adott anyagra és berendezésre a rövidebb határidő vonatkozik.
2. A Megrendelő az esetleges hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legfeljebb 5 (öt) munkanapos jogvesztő határidőn belül köteles a hibát a Vállalkozóval írásban közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
3. A Vállalkozó a hibabejelentés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani, és erről jegyzőkönyvet készíteni. Amennyiben a helyszíni hibavizsgálaton nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, az ezt követő munkanapon a Vállalkozó köteles állásfoglalását írásban közölni azokkal az intézkedésekkel együtt, amelyeket a hiba kiküszöbölése érdekében megtett vagy meg kíván tenni, beleértve a hiba megszüntetésének határidejét és költségét. A vállalt javítási határidő 15 (tizenöt) munkanapnál hosszabb időtartamú nem lehet, kivéve, ha a vonatkozó technológiai alkalmazása miatt vagy a szükséges anyag, berendezés beszerzése miatt nem lehetséges ezen határidő megtartása.

IX. Felelősség

1. A Vállalkozó teljes mértékben kizárja a felelősségét a Szolgáltatás / Mű jogszerűtlen, rendeltetésellenes, szakszerűtlen felhasználásából, nem megfelelő karbantartásából vagy karbantartásának elmulasztásából, a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódásból, kopásból eredő minden kárért.
2. A Vállalkozó teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információ, anyag, eszköz, berendezés hiányosságára vagy hibájára, az utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére vezethető vissza, és e körülményekre a Vállalkozó figyelmeztette a Megrendelőt.
3. A Vállalkozó teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a Megrendelő átvételi késedelméből ered.
4. A Vállalkozó teljes mértékben kizárja a felelősségét a vis maior esetekben. Vis maiornak minősül a Vállalkozó ellenőrzési körén kívüli körülmények, így különösen, de nem kizáróan: természeti katasztrófák (pl.: földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás, stb.); bizonyos politikai-társadalmi események (pl.: háború, forradalom, felkelés, szabotázs, közlekedési útvonal (repülőtér) lezárása, sztrájk, stb.); meghatározott állami intézkedések (pl.: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott, országhatár, országon belüli régiók vagy települések lezárása járvány esetén és hasonlók); súlyos üzemzavarok, valamint a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő radikális piaci változások (pl.: drasztikus árrobbanás, a fizetés pénznemének rendkívüli meggyengülése, stb.), amelyek akadályozzák, korlátozzák, lehetetlenné teszik a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését. Vis maior esetében a Vállalkozó jogosult felfüggeszteni a teljesítést.
5. A Vállalkozó a szerződésszegő magatartásával összefüggésben megtéríti a Megrendelőnél a Szolgáltatás tárgyában bizonyítottan bekövetkezett kárt, azonban a kártérítés maximális mértéke összességében nem haladhatja meg a szerződésszegéssel érintett Szolgáltatás Vállalkozói Díjának 100 %-át, amelynek értelmében a Vállalkozó nem kötelezhető a kár ezen összeghatár feletti részének megtérítésére.
6. Amennyiben a Szolgáltatás több, egymástól elkülöníthető részre osztható (pl.: több tervdokumentáció elkészítése, több egymástól elválasztható kivitelezési, karbantartási tevékenység), illetve a Szolgáltatás teljesítése ütemenként / feladatonként történik, úgy a Szolgáltatás osztható szolgáltatásnak minősül, így egy adott munka vonatkozásában bekövetkező szerződésszegés kizárólag az adott munka vonatkozásában bekövetkező szerződésszegésnek minősül és a szerződésszegés jogkövetkezményei kizárólag az adott munka vonatkozásában alkalmazandók.
7. A Vállalkozó teljes mértékben kizárja a felelősségét (így különösen, de nem kizárólag a szerződésszegő, illetve a teljesítés során okozott magatartásával összefüggésben) a Megrendelő vagyonában keletkezett egyéb károkért (következménykár) és az elmaradt vagyoni előnyért.
8. A Vállalkozó teljes mértékben kizárja a felelősségét a térítésmentesen nyújtott Szolgáltatás esetén.
9. A Vállalkozó kizárja a felelősségét a Vállalkozási Szerződés jogszerű felfüggesztéséből eredő károkért, költségért, jogvesztésért, illetve (jog)következményért.
10. A Vállalkozó felelősségének fenti korlátozása nem mentesíti a Vállalkozót a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéséért való felelősség alól.
11. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozási Szerződés tárgya kizárólag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozik, így a Vállalkozó kizárja a felelősségét a Szerződés tárgyát nem képező tanácsadásból vagy annak elmulasztásából, a szerződéskötést követően bekövetkező jogszabályváltozásból, műszaki előírásoknak, szabványoknak, hatósági joggyakorlatnak vagy jogértelmezésnek a megváltozásából, a téves megrendelésből, hibás vagy valótlan információ megadásából eredő károkért, költségért, jogvesztésért, illetve (jog)következményért.
12. Tervezési munka esetén a Vállalkozó teljes mértékben kizárja a felelősségét, hogy a tervdokumentáció az építési tevékenység megkezdésének napján – az időközben esetlegesen alkalmazandó jogszabályi vagy szakmai előírások változásai miatt – meg fog felelni a jogszabályi és szakmai követelményeknek.
13. A felek a felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják.

X. Szellemi alkotások

1. A Vállalkozó a tevékenysége során szerzői, szerzői joghoz kapcsolódó jogi vagy más jogi védelem alatt álló szellemi alkotást (a továbbiakban: Szellemi Alkotás) hoz(hat) létre. Ilyen Szellemi Alkotásnak minősül a tervdokumentáció, műszaki leírás.
2. Ha a Szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó Szellemi Alkotás átadására köteles, a Szellemi Alkotáshoz fűződő jogok a Vállalkozói Díj megfizetésével kerülnek átruházásra, biztosításra a Megrendelő részére.
3. A Szellemi Alkotás létrehozása esetén, amennyiben a vonatkozó jogszabályok alapján a létrehozott Szellemi Alkotással kapcsolatban a vagyoni jogok
   
   1. átruházása lehetséges, úgy a Vállalkozó a Szellemi Alkotással kapcsolatban a vagyoni jogait átruházza a Megrendelőre, amely következtében a Megrendelő – a Vállalkozó hozzájárulása nélkül – jogosult többek között a Szellemi Alkotás vagyoni jogait másra átruházni, a Szellemi Alkotás felhasználását más számára lehetővé tenni, illetve a Szellemi Alkotást átdolgozni;
   2. átruházására nincs lehetőség, úgy a Vállalkozó a Szellemi Alkotás teljes védelmi idejére szóló, földrajzi korlátozás nélküli, kizárólagos, a Szellemi Alkotás átdolgozásának és a Szellemi Alkotás feletti további felhasználási engedélyek biztosításának jogát is magában foglaló, valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő korlátlan felhasználási engedélyt biztosít a Megrendelő részére.
4. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Szellemi Alkotást a Vállalkozó nevének felültüntetése nélkül jogosult felhasználni.
5. A 129. pontban foglaltaktól függetlenül a Vállalkozó a Szellemi Alkotást a továbbiakban is jogosult a saját vállalkozási tevékenységéhez felhasználni, hasznosítani, illetve további felhasználását engedélyezni.
6. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy
   
   1. a 129-130. pontban foglaltak harmadik személy szerzői, szerzői joghoz kapcsolódó, vagy más jogát, jogi érdekét nem sértik és nem veszélyeztetik;
   2. harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Megrendelőnek a fenti jogszerzését részben vagy egészben korlátozná, akadályozná vagy kizárná, avagy a terhére – a Szerződésben meghatározottakon túl – fizetési kötelezettséget eredményezne;
   3. a Szellemi Alkotást, a Szellemi Alkotással kapcsolatos jogokat jogszerűen adja át a Megrendelő részére, aki jogosult a Szellemi Alkotást a Vállalkozási Szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint felhasználni.
7. A Megrendelő kizárólag olyan adatot, információt, stb. jogosult átadni a Szolgáltatás teljesítése érdekében a Vállalkozó részére, amely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és amellyel jogszerűen jogosult rendelkezni. A Megrendelő mindezekért kizárólagosan felel, a Vállalkozó mindezek vizsgálatára nem köteles.

XI. A Vállalkozási Szerződés létrejötte, hatálybalépése

1. A Megrendelő előzetes ajánlatkérése alapján a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelő részére megküldött Megrendelőlap a Vállalkozó ajánlatának minősül.
2. A Vállalkozó a Megrendelőlap beérkezése előtt jogosult visszavonni az ajánlatát (Megrendelőlap), amennyiben a beépítendő anyagok és berendezések beszerezhetősége megszűnik.
3. A Vállalkozási Szerződés létrejöttének feltétele a Megrendelő által cégszerűen aláírt Megrendelőlap Vállalkozóhoz történő megérkezése az Ajánlati Kötöttség Időtartamán belül. A Vállalkozási Szerződés a Megrendelőlap Vállalkozóhoz való megérkezése napján jön létre.
4. Olyan Megrendelő esetében, akinek a számára az utólagos fizetés biztosított, a Vállalkozási Szerződés a Megrendelőlap Vállalkozóhoz való megérkezése napján, olyan Megrendelő esetében, akinek a számára az utólagos fizetés nem biztosított, a díjbekérőben megjelölt összeg Vállalkozó bankszámlaszámán történő jóváírása napján lép hatályba.
5. Abban az esetben, amennyiben a Megrendelőlap az Ajánlati Kötöttség Időtartamának elteltét követően érkezik meg a Vállalkozóhoz, a Vállalkozási Szerződés nem jön létre, kivéve amennyiben a Vállalkozó a Megrendelőhöz intézett nyilatkozatával arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Megrendelőlapot befogadja és a Vállalkozási Szerződést létrejöttnek tekinti.
6. Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő, akinek a számára az utólagos fizetés nem biztosított, a díjbekérőben megjelölt összeget az Ajánlati Kötöttség Időtartamának elteltét követően fizeti meg, a Vállalkozási Szerződés nem lép hatályba, kivéve amennyiben a Vállalkozó a díjbekérőben megjelölt összeg bankszámlaszámán történő jóváírását követően a Megrendelőhöz intézett nyilatkozatával arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Vállalkozási Szerződés hatályba lépett közöttük.
7. A Vállalkozási Szerződés abban az esetben is létrejön és hatályba lép, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt Szolgáltatást teljesíti a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig azt átveszi.
8. A Vállalkozó – a szerződési szabadság elve alapján – fenntartja a jogát arra, hogy üzleti, gazdasági, pénzügyi és egyéb lényeges jogi érdekei megóvása érdekében egyes jogalanyokkal a Vállalkozási Szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadja, illetve a létrejött Vállalkozási Szerződéstől elálljon, azt felmondja.

XII. A Vállalkozási Szerződés megszüntetése

1. A Vállalkozó jogosult egyoldalúan, a Megrendelőhöz címzett írásbeli nyilatkozattal – érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni a Szerződéstől vagy azt felmondani, amennyiben a Megrendelő bármely fizetési kötelezettségével 20 (húsz) napot meghaladó késedelembe esik, amely esetet a felek úgy tekintenek, hogy a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Megrendelő a felelős.
2. A Vállalkozó jogosult – a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága nélkül – egyoldalúan, a Megrendelőhöz címzett írásbeli nyilatkozattal elállni a Szerződéstől vagy azt felmondani, amennyiben a beépítendő anyagok és berendezések beszerezhetősége megszűnik és azok helyettesíthetőségében a Felek nem tudnak megállapodni a Megrendelő erről való tudomásszerzését követő 5 (öt) munkanapon belül.
3. A Vállalkozó jogosult – a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága nélkül – egyoldalúan, a Megrendelőhöz címzett írásbeli nyilatkozattal elállni a Szerződéstől, ha a Vállalkozói Díj vagy egyéb költségelem hibásan került rögzítésre az ajánlatnak minősülő Megrendelőlapon (így különösen, ha a Vállalkozói Díj, beépítendő berendezés, anyag ára nyilvánvalóan téves, pl.: alacsonyabb, mint annak szokásos, közismert, általánosan elfogadott vagy becsült piaci ára, vagy rossz pénznem kerül feltüntetésre).
4. A Megrendelő a Szerződéstől vagy annak meghatározott részétől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig azt felmondhatja, amely esetekben a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Vállalkozói Díj arányos részét megfizetni és a Szerződés vagy annak meghatározott része megszüntetésével okozott kárt megtéríteni, amely megfizetési, illetve megtérítési kötelezettség ezáltal kiterjed különösen a beépített anyagokra, berendezésekre, továbbá azon beépítésre még nem került egyedi anyagokra, egyedi berendezésekre, amelyek kifejezetten a Szolgáltatás nyújtása érdekében kerültek megrendelésre, illetve legyártásra és amelyeket erre tekintettel a Vállalkozó sehol máshol nem tud felhasználni, nem tud hasznosítani.
5. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 2 (kettő) hónapot, bármely fél jogosult a Vállalkozási Szerződéstől, illetve annak nem teljesített részétől elállni, illetve azt felmondani.
6. A felek tudomásul veszik, hogy az elállás a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal megszünteti, így – amennyiben ez értelmezhető az adott Szolgáltatás vonatkozásában – a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Az elállást gyakorló fél köteles az általa kapott szolgáltatás egyidejű visszaadását felajánlani.
7. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vállalkozó köteles a már részére megfizetett Vállalkozói Díjat a Megrendelő részére – a Megrendelő által gyakorolt elállás esetén az elállásra irányuló nyilatkozat kézhezvételét, a Vállalkozó által gyakorolt elállás esetén az elállásra irányuló nyilatkozat megküldését követő 30 (harminc) napon belül – maradéktalanul visszafizetni.
8. Az elállási / felmondási jog gyakorlása a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben fennálló egyéb igényeinek érvényesítését nem érinti.
9. A Vállalkozási Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén – a Szerződésben eltérően nem szabályozott rendelkezések hiányában – 30 (harminc) napon belül kötelesek elszámolni egymással.

XIII. Kapcsolattartás, értesítés

1. Amennyiben a Vállalkozási Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés, tervezési munka teljesítése, stb. (együttesen: Értesítés) csak írásban, magyar nyelven érvényes és hatályos. Írásbeli közlésmódnak minősülnek a következők: postai úton / futárral / személyesen kézbesített levél, elektronikus levél.
2. Az Értesítés – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – az alábbiak szerint minősül közöltnek:
   
   1. az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;
   2. a postai úton könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az Értesítést nem vette át, úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. munkanapon;
   3. az elektronikus levélben történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.
3. A fél a rendelkezésre bocsátott adataiban (pl.: kapcsolattartó személye és adatai, szállítási cím, stb.) bekövetkezett változásról haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet. A változásról szóló szabályos Értesítésig a korábbi adatok alapján kézbesített Értesítést megfelelően átvettnek kell tekinteni.
4. A felek kötelesek fokozottan együttműködni egymással és egymást haladéktalanul értesíteni a Vállalkozási Szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményről, illetve, ha az őket terhelő valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályozó, befolyásoló körülményt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellett volna.
5. A fél az értesítési kötelezettségének elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből eredő kárért felelősséggel tartozik. A késedelmes, illetve elmulasztott Értesítés miatt a másik félnél bekövetkezett kárt a mulasztó, illetve késedelmesen teljesítő fél köteles megtéríteni, valamint a saját kárát a mulasztó, illetve késedelmesen teljesítő fél maga viseli.

XIV. Ügyfélszolgálat

1. A Megrendelői igények magas színvonalon történő kiszolgálása érdekében a Vállalkozó munkanapokon 08:00 órától 16:00 óráig ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) működtet, amelynek elérhetősége:
   cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Terrapark, Budaörs Business Center
   telefon: +36 20 347 3525
   e-mail: info@ecovent.hu
2. Az Ügyfélszolgálat felvilágosítást nyújt a szerződéskötéssel, a Vállalkozási Szerződéssel, a teljesítéssel, a szállítással, az átvétellel, a számlázással, a követelés-érvényesítéssel kapcsolatos kérdésekben, továbbá fogadja az esetleges hibabejelentéseket.

XV. Titoktartás

1. A Megrendelő a Vállalkozási Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozó szempontjából bizalmas jellegű adatokhoz, információkhoz (a továbbiakban együttesen: Üzleti Titok) fér / férhet hozzá.
2. A Vállalkozási Szerződés szempontjából Üzleti Titoknak minősül a Vállalkozó gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni értékkel bíró tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: a Megrendelőlap tartalma, a Szolgáltatás fajtája, mennyisége, a Vállalkozói Díj, a Vállalkozó részéről átadott oktatási anyag, katalógus – és adatlapok, ütemterv, rajz és terv), amelynek a titokban tartása érdekében a Vállalkozó az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.
3. Az Üzleti Titkot a Megrendelő köteles titokban tartani, azt tilos jogosulatlanul hasznosítani, felfedni, illetve tilos azt egyébként a Vállalkozó érdekeit sértő bármely módon felhasználni. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzleti Titkot csak és kizárólag a Vállalkozási Szerződés, illetve a Vállalkozó rendelkezései szerint, az általa előzetesen meghatározott és jóváhagyott mértékben, illetve kógens jogszabályi előírások alapján, jogszerű módon hasznosítja, illetve fedi fel.
4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozási Szerződés alapján őt terhelő titoktartási kötelezettség azon egyéb személyre is kiterjed, akit a Vállalkozási Szerződés alapján a teljesítésbe bevon, amely személy magatartásáért felelősséget vállal.
5. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli, amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
6. A Megrendelő a titoktartással kapcsolatos kötelezettsége megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartozik a polgári jogi felelősség szabályai szerint a Vállalkozó felé.
7. A Megrendelő az Üzleti Titokkal kapcsolatos bármely kötelezettség megszegése esetén köteles jogsértésenként 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összegű kötbért fizetni a Vállalkozó részére; egy jogsértés alatt értve különösen az Üzleti Titokkal kapcsolatos kötelezettség egyazon módon, egyazon magatartással / mulasztással, egyazon meghatározott illetéktelen harmadik személyt érintően történő megszegését / megsértését.

XVI. Irányadó jog, jogviták rendezése

1. A Vállalkozási Szerződésre Magyarország jogszabályai az irányadóak. Az ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
2. A felek kikötik a magyar bíróságok joghatóságát. A felek a Vállalkozási Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, és az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra – hatáskörtől függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

XVII.Egyéb rendelkezések

1. Az ÁSZF 2025. április 11-én lép hatályba és az ÁSZF helyébe lépő új általános szerződési feltételek hatályba lépéséig hatályos. Az ÁSZF a hatálybalépését követően létrejött Vállalkozási Szerződésekre alkalmazandó.
2. A Vállalkozó az ÁSZF mindenkori hatályos, korábbi és – amennyiben elfogadásra került – jövőben hatályba lépő teljes szövegének folyamatos elérhetőségét biztosítja a Honlapon.
3. A Megrendelő a Vállalkozási Szerződés megkötésével hozzájárul a nevének referenciaként történő felhasználásához, e körben a Vállalkozó jogosult a szükséges mértékben a Megrendelő védjegyének, logójának a használatára is.
4. A Vállalkozási Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a felek között a Vállalkozási Szerződés tárgyában esetleg korábban létrejött bármilyen írásbeli vagy szóbeli megállapodás; valamennyi szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábban megegyeztek, és valamennyi gyakorlat, amelyet korábban egymás között kialakítottak hatályát veszti, és a jogviszonyukban a Vállalkozási Szerződésben foglaltak az irányadók, amely a felek valamennyi, általuk lényegesnek minősített kérdésben való teljes megállapodását tartalmazza; azzal, hogy a Vállalkozási Szerződéssel érintett üzletágban alkalmazott szokások csak annyiban válnak a Vállalkozási Szerződés részévé, amennyiben arról a Vállalkozási Szerződés kifejezetten rendelkezik. Minderre tekintettel a Vállalkozási Szerződés tekintetében a Megrendelő általános szerződéses feltételei alkalmazása kizárt.
5. A Vállalkozási Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak ezen rendelkezésre kell alkalmazni, az érvénytelenség a Vállalkozási Szerződés többi részét nem érinti. Szükség esetén ezen rendelkezés helyett a felek egymással kölcsönösen együttműködve olyan új rendelkezésben állapodnak meg, amely az érvénytelen rendelkezést és a Vállalkozási Szerződés egyéb rendelkezéseit figyelembe véve leginkább alkalmas az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt cél elérésére. Ilyen megállapodás hiányában az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a felek a Vállalkozási Szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.
6. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Vállalkozási Szerződés feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a Vállalkozási Szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, illetve követelés érvényesítéséhez, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog, jogorvoslat vagy választás jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, illetve a követeléstől el fog állni. A Vállalkozási Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.